Дата вступления в силу: 4 марта 20 г.12
Настоящие Условия предоставления услуг («Условия») регулируют использование вами веб-сайта HMaking (hmaking.com) и производственных услуг, предоставляемых компанией Shanghai Hengming Mold Co., Ltd. («HMaking», «мы», «нас» или «наш»). Получая доступ к нашему веб-сайту или пользуясь нашими услугами, вы соглашаетесь соблюдать настоящие Условия.
1. Обзор услуг
Компания HMaking предоставляет услуги в области высокоточного производства, включая, помимо прочего:
- Обработка на станках с ЧПУ (фрезерование, токарная обработка, сверление, 3, 4, 5-осевая обработка).
- Литье под давлением
- Литье алюминия под давлением
- Изготовление изделий из листового металла
- Изготовление форм и инструментов
- Обработка поверхности и отделка
- Монтажные услуги
2. Процесс составления коммерческого предложения и оформления заказа.
- котировки: Все ценовые предложения действительны в течение 30 дней с даты выдачи, если не указано иное. Цены могут изменяться в зависимости от стоимости материалов, изменений в конструкции или корректировки количества.
- Подтверждение заказа: Заказ считается подтвержденным только после получения письменного заказа на покупку (PO) или подтверждения по электронной почте от клиента, а также подтверждения от HMaking.
- Ответственность за дизайн: Заказчик несет ответственность за точность всех предоставленных технических чертежей, файлов САПР, спецификаций и допусков. Компания HMaking изготовит детали в соответствии с предоставленными спецификациями.
- Обратная связь DFM: Компания HMaking может предоставлять отзывы и предложения по проектированию с учетом технологичности производства (DFM). Любые изменения в конструкции должны быть согласованы с заказчиком в письменной форме до начала производства.
3. Цены и оплата
- Валюта: Все цены указаны в долларах США, если не оговорено иное.
- Условия оплаты: Стандартные условия оплаты: 50% предоплата при подтверждении заказа и 50% остаток перед отгрузкой, если не заключено отдельное кредитное соглашение.
- Стоимость оснастки: Стоимость пресс-форм и оснастки указывается отдельно от цен на детали. Оснастка переходит в собственность заказчика после полной оплаты. Хранение оснастки на предприятии HMaking гарантируется в течение 2 лет с момента последнего производственного цикла.
- Дополнительные расходы: Любые изменения технических характеристик, материалов, количества или требований к доставке после подтверждения заказа могут повлечь за собой дополнительные расходы и корректировку сроков поставки.
4. Сроки выполнения заказа и доставка
- Время выполнения заказа: Ориентировочные сроки выполнения заказа указываются на момент составления коммерческого предложения и отсчитываются с даты подтверждения заказа и получения предоплаты. Сроки выполнения заказа являются приблизительными и могут варьироваться в зависимости от наличия материалов и графика производства.
- Отправка и доставка: Компания HMaking осуществляет доставку по всему миру через DHL, FedEx, UPS и морским транспортом. Условия доставки (FOB, CIF, DDP и т. д.) будут указаны в коммерческом предложении.
- Задержки: Компания HMaking незамедлительно уведомит клиента о любых ожидаемых задержках. Мы не несем ответственности за задержки, вызванные форс-мажорными обстоятельствами, нехваткой материалов или обстоятельствами, находящимися вне нашего разумного контроля.
5. Гарантия качества
- Стандарты: Все детали изготавливаются в соответствии со стандартами системы управления качеством ISO 9001:2015. При необходимости поддерживаются дополнительные сертификаты (ISO 14001, TS16949, ISO 45001).
- Осмотр: Компания HMaking проводит промежуточный и окончательный контроль всех заказов. Отчеты о проверке, включая отчеты, составленные на координатно-измерительной машине, сертификаты материалов и габаритные отчеты, предоставляются по запросу.
- Допустимые отклонения: Если не указано иное, стандартные допуски на механическую обработку соответствуют стандарту ISO 2768 (средний). Более жесткие допуски могут быть достигнуты в соответствии с техническими чертежами.
- Первая инспекция изделия (FAI): Образцы FAI предоставляются по запросу до начала полномасштабного производства.
6. Интеллектуальная собственность и конфиденциальность
- IP-адрес клиента: Все проекты, чертежи, спецификации и технические данные, предоставленные заказчиком, остаются исключительной интеллектуальной собственностью заказчика.
- Конфиденциальность: Компания HMaking рассматривает всю информацию о клиентах как конфиденциальную. Мы не будем разглашать, передавать или использовать дизайн или данные клиентов ни для каких целей, кроме выполнения заказа клиента.
- Соглашение о неразглашении: Соглашения о неразглашении информации (NDA) доступны и будут подписаны по запросу до предоставления какой-либо технической информации.
- Обратное проектирование запрещено: Компания HMaking не будет осуществлять обратное проектирование, копирование или воспроизведение разработок заказчиков для третьих лиц или для собственного использования.
7. Возврат, возмещение и гарантия
- Гарантия качества: Компания HMaking гарантирует соответствие всех деталей согласованным техническим характеристикам и допускам. В случае обнаружения несоответствия деталей мы по своему усмотрению отремонтируем, заменим или вернем деньги за поврежденные детали.
- Период подачи заявок: Претензии по качеству должны быть поданы в течение 30 дней с момента получения груза, приложив подробную документацию, включая фотографии, замеры и протоколы осмотра.
- Дополнительно оплачивается: Претензии не принимаются по вопросам, возникшим в результате ошибок проектирования, допущенных заказчиком, неправильного использования, несанкционированных модификаций или естественного износа.
- Пользовательские части: В связи с индивидуальным характером изготовления деталей, возврат принимается только в случае несоответствия качеству, а не в случае отмены заказа или изменения решения.
8. Ограничение ответственности
В максимальной степени, допустимой действующим законодательством, общая ответственность HMaking по любым претензиям, возникающим в связи с нашими услугами или относящимся к ним, не должна превышать общую сумму, уплаченную клиентом за конкретный заказ. HMaking не несет ответственности за любые косвенные, случайные, последующие или штрафные убытки, включая, помимо прочего, упущенную выгоду, задержки производства или перерыв в работе предприятия.
9. Использование веб-сайта
- Содержание данного веб-сайта, включая текст, изображения, графику и техническую информацию, предоставляется в ознакомительных целях и является собственностью компании HMaking.
- Вы не имеете права воспроизводить, распространять или использовать в коммерческих целях какой-либо контент с этого веб-сайта без нашего предварительного письменного согласия.
- Мы стремимся к тому, чтобы информация на сайте была точной и актуальной, но не гарантируем полноту или точность всей представленной информации.
10. Применимое право и разрешение споров
Настоящие Условия регулируются и толкуются в соответствии с законодательством Китайской Народной Республики. Любые споры, возникающие из настоящих Условий или в связи с ними, а также с нашими услугами, должны сначала разрешаться путем добросовестных переговоров. Если разрешение спора не может быть достигнуто, спор передается на арбитражное рассмотрение в Китайскую международную экономическую и торговую арбитражную комиссию (CIETAC) в Шанхае.
11. Изменения в Условиях
Компания HMaking оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Условия в любое время. Обновленные Условия будут опубликованы на этой странице с указанием новой даты вступления в силу. Продолжение использования нашего веб-сайта или услуг после любых изменений означает принятие обновленных Условий.
12. Контактная информация
Если у вас есть вопросы или замечания относительно настоящих Условий обслуживания, свяжитесь с нами:
Шанхайская компания Hengming Mold Co., Ltd. (HMaking)
Чжэцзян Хэнмин Молд Ко., Лтд. (HM)
Электронная почта: hm@hmaking.com
Телефон: + 86-13817385461
Веб-сайт: hmaking.com
Последнее обновление: 5 марта 20 г.18